逾期交付月饼盒引纠纷 销售公司拒付价款获支持

中秋已过，各类月饼品牌争奇斗艳！
除了品牌、款式、口味，
月饼的包装同样也很重要！
因为，好的包装
能增加消费者购买的欲望，
对于送礼的市民来说，也更加体面！
今天小编要说的案例，
却也跟这月饼包装盒有关！
案情回顾
加速度公司（化名）是包装制品印刷加工的企业，美丽公司（化名）是产品包装设计和销售的企业。
2015年6月1日，美丽公司向加速度公司发出多份《生产通知单》，要求加速度公司生产多款公版月饼包装盒，每款自1000套至3000套不等，要求加速度公司在6月下旬每款先交付300-500套不等，“剩余货物待定”。
2015年6月9日，加速度公司和美丽公司签订《年度战略合作协议书》，协议约定由美丽负责中秋月饼包装的研发及销售，加速度负责样板及批量货物的生产，美丽公司下达的订单加速度公司优先排产。
自2015年6月下旬至2015年9月25日，加速度公司陆续向美丽公司供应各款公版月饼盒，每单几套至几百套不等。除了公版月饼盒之外，加速度公司还应美丽公司的要求生产上万套各专版月饼盒（在公版月饼盒上加印具体客户的名称或商标）。
在合同履行过程中，美丽公司要求加速度公司将部分半成品材料运至其他加工厂进行加工，并由美丽公司负责运输。
后由于美丽公司一直未支付部分货款，加速度公司一纸诉状把美丽公司告上了法庭。
一审：加速度公司需支付违约金
加速度公司认为，其接受美丽公司订单后，已按订单采购大量原材料，故美丽公司应按合同规定，支付货款65万余元及延期付款违约金。
对此，美丽公司却表示，他们不支付余款是有原因的。
美丽公司表示，双方签订合同约定加速度公司需保证产品质量及交货日期。他们向加速度公司下单公版月饼盒多个系列共64000套，约定加速度公司于6月30日各交500套。但直至6月30日，加速度公司仅交付其中两款，每款仅60套，导致其公司无法按正常时间摆样、发样，大大影响了其公司本年度月饼包装销售。
而且，由于加速度公司延迟交货及部分货品存在严重质量问题，导致美丽公司为完成订单，被迫找其他外包公司加工完成，额外支付了加工费19万余元。
为此，美丽公司提起了反诉，要求加速度公司支付合同违约金，及赔偿其加工费、交通费、仓储费、积压损失等费用合计157万余元。
经查明，2015年的中秋节为9月27日。加速度公司作为包装生产企业，按照美丽公司的小量下单要求进行供货的做法，属于该行业的惯常做法。庭审上，美丽公司承认，月饼商品在中秋节后会余有部分库存，此属行业正常现象。
一审法院经审理后认定，加速度公司没有按照《年度战略合作协议书》及《生产通知单》的要求及时完成首批公版月饼盒的生产交付，也没有提供证据证实合同条款进行过变更，应当构成违约，并在一定程度上致使美丽公司后来取走部分原材料委托其他人加工。故美丽公司拒绝付款具有合理情由，可以认为属于依法行使抗辩权，加速度公司起诉主张美丽公司支付违约金，法院不予支持。经核算，一审法院认定加速度公司应当收取的金额为51万余元。
根据本案的履行实际，结合美丽公司一次性签订合同却小批量下单生产、给予加速度公司加工生产的时间较为紧张等原因，一审法院酌情确定加速度公司应当支付的违约金为3万元。经核算运输费、仓储费及积压损失等费用，法院认定加速度公司需赔偿8.5万元。
据此，一审法院作出判决，美丽公司应向加速度公司支付货款42万余元。
二审：预期利益损失也应计算在内
加速度公司不服一审判决，上诉至二审法院。
加速度公司认为，尽管其公司在合同履行过程中偶有逾期交货现象，但在合同期限尚未届满前，双方又约定由美丽公司按一定的单价提走半成品，实质上是对原定作合同的变更，由交付成品变更为交付半成品，不存在哪一方违约的问题，所以其公司无需支付延迟交货违约金30000元。
二审法院经审理后认为，加速度公司与美丽公司签订合同，加速度公司为美丽公司生产制作2015年度的各款月饼包装盒，双方依法成立定作合同关系。该合同关系合法有效，受法律保护。加速度公司未能按照合同约定按时、按质、按量交付定作物，已构成违约。在约定的交付定作物期限将近并预期加速度公司无法按期交付的情况下，美丽公司提走半成品及原材料，是为减少损失而采取的权宜之计，不构成对原合同的变更。加速度公司以此为由上诉主张其不应承担违约责任，缺乏法律依据，法院不予采纳。
另一方面，美丽公司作为中间商，已无法履行其与下游的订购方食品有限公司签订的供货合同，预期利益无法获得，甚至需承担违约责任，因此预期利益损失也应由加速度公司承担。
二审法院经重新核算双方费用后，认定加速度公司应当收取的金额为55万余元，应赔偿金额为23万元。
最终，二审法院作出终审判决，美丽公司应向加速度公司支付32万余元。